1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АКЦЕПТ ОФЕРТЫ
1.1. Акцепт – полное и безоговорочное принятие условий Оферты, выраженное действиями, включая, но не ограничиваясь: оплатой Товара, подписанием документов (спецификации, УПД, накладной) или фактическим принятием Товара.
1.2. Договор поставки – договор, заключенный между Поставщиком и Покупателем в результате Акцепта Оферты;
1.3. Поставщик – Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГУО";
1.4. Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
1.5. Товар – товары, представленные в ассортименте Поставщика;
1.6. Спецификация – документ, определяющий конкретные условия поставки (ассортимент, количество, цена, сроки);
1.7. Сайт – интернет-ресурс https://www.rustorguo.ru/.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар на условиях настоящего Договора.
ПРИОРИТЕТ СПЕЦИФИКАЦИИ
2.2. В случае противоречий между Офертой и Спецификацией приоритет имеет Спецификация. Каждая Спецификация является неотъемлемой частью Договора.
ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
2.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю после полной оплаты Товара. До момента полной оплаты Поставщик сохраняет право собственности на Товар в соответствии со статьей 491 ГК РФ.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
2.4. Переписка по электронной почте и в мессенджерах признается юридически значимой при условии идентификации сторон по домену электронной почты, номеру телефона или учетной записи. Стороны признают юридическую силу документов, подписанных простой электронной подписью, при условии заключения отдельного соглашения об электронном документообороте либо надлежащей идентификации сторон.
ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ И САНКЦИИ
2.5. Покупатель подтверждает, что Товар не будет использоваться в нарушение экспортного контроля, санкционного законодательства и не будет передаваться третьим лицам, включенным в санкционные списки.
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
2.6. Стороны подтверждают, что при исполнении Договора будут соблюдать антикоррупционное законодательство Российской Федерации и не допускать коррупционных действий.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
2.7. Стороны обязуются не раскрывать коммерческую тайну, условия поставок, цены и иную конфиденциальную информацию, полученную в рамках исполнения Договора.
БИЗНЕС-УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ
2.8. Минимальная сумма заказа (MOQ) устанавливается Поставщиком и указывается в Спецификации или на Сайте.
2.9. Поставщик вправе предоставлять отсрочку платежа по своему усмотрению. Условия отсрочки согласовываются в индивидуальном порядке.
2.10. Стороны могут согласовывать систему ретробонусов и скидок в зависимости от объемов закупок.
2.11. Покупателю запрещено использовать фото, видео, торговые марки и бренды Поставщика без письменного согласия Поставщика.
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
3.1. Доставка Товара осуществляется:
- Курьерской службой
- Почтой России
- Транспортной компанией
- Самовывозом со склада Поставщика
3.2. Расходы по доставке Товара несет Покупатель, если иное не согласовано Сторонами дополнительно.
ПРИЕМКА ТОВАРА
3.3. Претензии по количеству и качеству Товара принимаются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения. По истечении этого срока Товар считается принятым без замечаний.
ПЕРЕХОД РИСКОВ
3.4. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента передачи Товара перевозчику или получения Товара Покупателем, если иное не согласовано Сторонами.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.5. Гарантийный срок на Товар устанавливается Поставщиком и/или производителем и указывается в сопроводительных документах, но не превышает 90 (девяноста) календарных дней с даты передачи Товара. Если производителем установлен иной гарантийный срок, применяется срок, установленный производителем.
3.6. Гарантия не распространяется на естественный износ, механические повреждения, неправильную эксплуатацию или хранение.
4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
НДС И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
4.1. Цена Товара указывается в рублях Российской Федерации и включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% при применении Поставщиком общей системы налогообложения. При применении иных режимов налогообложения НДС не выделяется.
4.2. Способы оплаты:
- Безналичный расчет по реквизитам Поставщика
- Банковским переводом
- Оплата наличными допускается только при соблюдении требований законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники
4.3. Сроки оплаты согласовываются Сторонами дополнительно и указываются в счете на оплату.
НЕУСТОЙКА И ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ
4.4. В случае нарушения сроков оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы обязательства.
4.5. Поставщик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при просрочке оплаты более 10 (десяти) календарных дней.
5. ВОЗВРАТ ТОВАРА
УСЛОВИЯ ДЛЯ B2B
На отношения, регулируемые настоящим Договором, не распространяется Закон РФ "О защите прав потребителей". Возврат и обмен товара осуществляется исключительно в соответствии с условиями настоящего Договора и нормами Гражданского кодекса РФ.
5.1. Возврат товара надлежащего качества возможен только по письменному соглашению Сторон.
5.2. Возврат товара ненадлежащего качества принимается в течение гарантийного срока при наличии подтвержденных недостатков.
5.3. Все расходы по возврату товара несет Покупатель, за исключением случаев, когда недостатки возникли по вине Поставщика.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
6.1. Ответственность Поставщика по настоящему Договору ограничивается стоимостью поставленного Товара, если иное не предусмотрено императивными нормами законодательства Российской Федерации.
6.2. Ни при каких обстоятельствах Поставщик не несет ответственности за косвенные убытки и упущенную выгоду Покупателя.
ЧАСТИЧНАЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
6.3. Если какое-либо положение Договора признано недействительным, это не влечет недействительности остальных положений Договора.
ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
6.4. Поставщик вправе вносить изменения в условия Оферты. Новая редакция вступает в силу с момента ее опубликования на Сайте.
ПОДСУДНОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения Поставщика, если иное не установлено императивными нормами законодательства Российской Федерации.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы подтверждается сертификатом Торгово-промышленной палаты РФ или иным компетентным органом.
7.2. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Если обстоятельства продолжаются более 60 дней, каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения Договора.
Реквизиты поставщика
РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА
ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Полная версия договора с банковскими реквизитами и контактами предоставляется по запросу после согласования коммерческих условий.
